Travaux réhabilitation de la Maison des Larris à Breuillet - Lot n°6 - Métallerie/Serrurerie (circulation verticale)

Description

La durée d'exécution du marché est comprise entre la date indiquée sur l'ordre de service et la plus tardive des situations suivantes :-Levée de la dernière réserve-Expiration de la garantie de parfait achèvement -Notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec le titulaire.Délai d'exécution des travaux :Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 11 mois à compter de l'ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux ou à défaut d'un ordre de service. La période de préparation est de deux mois et n'est pas incluse dans le délai précité. Lot 1: La durée d'exécution du marché est comprise entre la date indiquée sur l'ordre de service et la plus tardive des situations suivantes :-Levée de la dernière réserve-Expiration de la garantie de parfait achèvement -Notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec le titulaire.Délai d'exécution des travaux :Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 11 mois à compter de l'ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux ou à défaut d'un ordre de service. La période de préparation est de deux mois et n'est pas incluse dans le délai précité.