esecuzione di interventi di recupero edilizio volti all’efficientamento energetico e sismico di due edifici E.R.P. ubicati nel Comune di Firenze

Description

Tornata di procedure telematiche aperte per l’esecuzione di interventi di recupero edilizio volti all’efficientamento energetico e sismico di due edifici E.R.P. ubicati nel Comune di Firenze, Via Accademia del Cimento n. 14, suddivisi in 2 lotti funzionali di intervento come specificato nella documentazione a base di gara: • LOTTO A – Fabbricati al nc. 14/4-7 di Via Accademia del Cimento • LOTTO B – Fabbricati al nc. 14/8-11 di Via Accademia del Cimento Lot 1: LOTTO A: CIG 95510385E4 LOTTO A: FI37a – Via Accademia del Cimento 14/4-7 importo a base di gara € 5.756.577,71, di cui € 655.708,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.100.869,23 per lavori. Categoria prevalente OG 1, classifica V. Ciascun appalto è “a corpo”. I lavori dovranno rispettare le scadenze obbligatorie previste dalla normativa di finanziamento a pena di mancata erogazione del finanziamento stesso, di seguito specificate: • Realizzazione del 5’% dei lavori entrp il 31.12.2024, • Ultimazione e collaudo entro il termine del 31/03/2026. Lot 2: LOTTO 2: CIG 95510553EC LOTTO B: FI37b – Via Accademia del Cimento 14/8-11 importo dei lavori per importo a base di gara € 5.756.577,71, di cui € 655.708,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.100.869,23 per lavori Categoria prevalente OG 1, classifica V. Ciascun appalto è “a corpo”. I lavori dovranno rispettare le scadenze obbligatorie previste dalla normativa di finanziamento a pena di mancata erogazione del finanziamento stesso, di seguito specificate: • Realizzazione del 5’% dei lavori entrp il 31.12.2024, • Ultimazione e collaudo entro il termine del 31/03/2026.